Institut National Des Radioéléments

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 21/06/2022

DETAIL

Institut National Des Radioéléments | Extension du bâtiment B24
Le présent avis a trait à la publication d’un:   AVIS DE MARCHE  
Extrait du texte officiel.

SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1. Nom et adresses

Nom officiel :  Institut National des Radioéléments
Adresse postale :  1, Avenue de l’Espérance, BE- 6220  Fleurus
Point de contact:  Monsieur Ludovic Gohorry
Tél:   +32 71829363
Courriel:   ludovic.gohorry@ire.eu
Adresse(s) internet:   http://www.ire.eu/fr/index_fr.php  
Adresse internet du profil d’acheteur:  

SECTION II. OBJET

II.1. Étendue du marché

II.1.1. Intitulé
Extension du bâtiment B24  
Numéro de référence:   MP220519
II.1.2. Code CPV principal :  45000000
II.1.3. Type de marché :  travaux
II.1.4. Description succincte
L’IRE ou Institut National des Radioéléments est une fondation d‘utilité publique, dont l’activité principale est la production de radioisotopes pour des applications de diagnostic et de thérapie dans le domaine de la médecine nucléaire. L’IRE est le leader mondial de la production de Molybdène-99.
Le marché porte sur l’extension d’un bâtiment sur le site de l’IRE à Fleurus.
Le marché est divisé en 3 lots distincts.
II.1.6. Information sur les lots
Division en lots:   OUI

II.2. Description

Lot   1

II.2.1. Intitulé
Stabilité/Gros-œuvre  
II.2.3. Lieu d’exécution
Code(s) NUTS:   BE32B
Lieu d’exécution principal:   Institut National des Radioéléments, 1, Avenue de l’Espérance à 6220 Fleurus
II.2.4. Description
La description du lot 1 Stabilité/Gros-œuvre se trouve au sein du document “1712 – IRE B24 Extension -Lot 1 ARCHI Clauses techniques.pdf” repris au sein des documents du marché.  
II.2.7. Durée
Début (jj/mm/aaaa):   2022-09-05
Fin (jj/mm/aaaa):   2023-09-04
Renouvellement possible:   NON

Lot   2

II.2.1. Intitulé
HVAC  
II.2.3. Lieu d’exécution
Code(s) NUTS:   BE32B
Lieu d’exécution principal:   Institut National des Radioéléments, 1, Avenue de l’Espérance à 6220 Fleurus
II.2.4. Description
La description du lot 1 Stabilité/Gros-œuvre se trouve au sein du document “4332-02-SPE-01-EKM-V1.0-CSC HVAC.pdf” repris au sein des documents du marché.  
II.2.7. Durée
365   jour(s)
Renouvellement possible:   NON

Lot   3

II.2.1. Intitulé
Electricité  
II.2.3. Lieu d’exécution
Code(s) NUTS:   BE32B
Lieu d’exécution principal:   Institut National des Radioéléments, 1, Avenue de l’Espérance à 6220 Fleurus
II.2.4. Description
La description du lot 1 Stabilité/Gros-œuvre se trouve au sein du document “4332-03-SPE-01-EKM-V2.0-CSC ELEC.pdf” repris au sein des documents du marché.  
II.2.7. Durée
365   jour(s)
Renouvellement possible:   NON

SECTION III. RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1. Conditions de participation

III.1.1 Habilitation à exercer l’activité professionnelle, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:  
1. Attestation d’ONSS : Les soumissionnaires employant du personnel assujetti à la sécurité sociale belge sont tenu de produire une attestation de l’ONSS. Les soumissionnaires étrangers employant du personnel non assujetti à la sécurité sociale belge fourniront la preuve qu’ils sont en règle avec leurs obligations sociales selon les dispositions légales du pays où ils sont établis. Lorsqu’un document ou certificat n’est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d’origine ou de provenance.Dans tous les cas de figure, un document original est exigé.2. Déclaration implicite : Par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés à l’article 61§ 2 1° de l’AR du 15 juillet 2011: faillite, condamnation, fausses déclarations, retard de paiement de cotisations sociales, d’impôts ou taxes. A quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à produire tout document prouvant qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion3. Habilitation :Conformément à la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité, le soumissionnaire déclare disposer pour lui-même en tant que personne morale et pour l’ensemble des membres de son personnel amenés à exercer les prestations visées par le présent marché de l’habilitation du niveau minimum « SECRET ». Le soumissionnaire disposant déjà d’une habilitation est invité à en remettre une preuve en annexe de son offre. Dans le cas contraire, le soumissionnaire sera tenu de compléter l’accusé de réception des démarches nécessaires à l’obtention des habilitations requises. Cet accusé se trouve en annexe du présent cahier spécial des charges. 4. Défaut d’exécution :Est exclu du présent marché, le soumissionnaire étant toujours frappé d’une sanction pour défaut d’exécution d’un marché antérieur équivalent.

III.1.2 Capacité économique et financière
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Agréation requise: Pour le lot 1 : D1 (Tous travaux de gros oeuvre et de mise sous toit de bâtiments ), Classe 4
Pour le lot 2 : D18 (Ventilation, chauffage à air chaud, conditionnement d’air), Classe 3
Pour le lot3 : P1 (Installations électriques des bâtiments (groupes électrogènes, équipements de détection d’incendie et de vol, télétransmissions et de téléphonie mixte ), Classe 1

III.1.3 Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:
1. Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie de certificat de bonne exécution et de résultats pour les travaux les plus importants.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
1. Fournir au minimum, pour chacun des lots soumissionnés, 3 certificats de bonne exécution pour des travaux équivalents dans le secteur public ou privé .
Agréation requise: Pour le lot 1 : D1 (Tous travaux de gros oeuvre et de mise sous toit de bâtiments ), Classe 4
Pour le lot 2 : D18 (Ventilation, chauffage à air chaud, conditionnement d’air), Classe 3
Pour le lot3 : P1 (Installations électriques des bâtiments (groupes électrogènes, équipements de détection d’incendie et de vol, télétransmissions et de téléphonie mixte ), Classe 1

SECTION IV. PROCEDURE

IV.1.1 Type de pocédure
Procédure ouverte

IV.1.8 Information concernant l’Accord sur les Marchés Publics (AMP)
Le marché est couvert par AMP:   NON

IV.2 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
IV.2.2 Date limite de réception des manifestations d’intérêt   2022-08-24  14:00
IV.2.4 Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation :   EN, FR
IV.2.6 Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L’offre doit être valable jusqu’au (jj/mm/aaaa):   2022-12-22
IV.2.7 Lancement des procédures d’attribution
Date:   2022-08-24
Heure locale:   14:00
Adresse:   Institut des Radioéléments

SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

VI.3. Informations complémentaires
Visite du site requise et ne pas participer à la visite du site engendre la nullité de l’offre: 30/06/2022 à 16.00Par la remise de son offre, le soumissionnaire reconnaît :• s’être rendu compte de toutes les particularités inhérentes à l’environnement qui conditionnent l’exécution du marché, en termes de délais, de temps à y consacrer et de coûts y afférant (obtention des habilitations/attestation, temps d’entrée sur le site, examens de sécurité, etc.) ;• avoir été sur place et s’être rendu compte de la situation existante sur le lieu de construction, de sa situation, de ses abords et des voies d’accès ;• avoir reçu toute information utile lui permettant de comprendre l’étendue du marché ;• s’être donc rendu compte de l’ampleur de l’entreprise et du degré de difficulté des travaux à exécuter, plus particulièrement en ce qui concerne:o la coordination générale des travaux;o l’aménagement du chantier;o les dispositifs de sécurité à mettre en place sur le chantier;o les possibilités d’acheminement et de stockage des matériaux de construction;o l’installation des échafaudages;o les éventuels travaux de démolition;o …• avoir calculé le juste montant de son offre en tenant compte de cette connaissance du marché et des moyens à mettre en œuvre pour assurer sa parfaite exécution. Passé le stade du dépôt de son offre, le soumissionnaire ne pourra plus revendiquer la découverte d’une quelconque difficulté de nature à modifier le montant total de l’offre ou le délai fixé. Les prix unitaires portés par l’adjudicataire à son bordereau ne subiront pas de modifications quelles que soient les difficultés rencontrées, les sujétions supportées et faux frais de toutes natures.Les offres peuvent uniquement être introduites électroniquement sur le site internet de e-Tendering https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Procédures de recours

VI.4.1 Instance chargée des procédures de recours
tribunal de commerce de charleroi
Boulevard Alfred de Fontaine 10,  BE- 6000  Charleroi

VI.5 Date d’envoi du présent avis
2022-06-21

Scroll to Top